Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.10.2008, Az. VIII ZR 258/07

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/07 Verkündet am: 29. Oktober 2008 [X.], Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: ja [X.]R: ja [X.] § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 Bb, [X.], § 308 Nr. 3, § 310 Abs. 1, § 535 In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Leasinggebers zu einem Leasingvertrag über die Überlassung, Anpassung und Implementierung einer Branchensoftware halten die Klauseln "12.1 Sollte der Gegenstand (Systemlösung oder im Vertrag vereinbarte selbständig nutzungsfähige Systemmodule) bis zum vereinbarten spätesten Fertigstellungszeit-punkt nicht ordnungsgemäß erstellt und von dem Kunden abgenommen oder zuvor - gleich aus welchen Gründen - gescheitert sein, ist die Leasinggesellschaft berech-tigt, von dem Vertrag zurückzutreten." und "12.2 Die Leasinggesellschaft ist im Falle des Rücktritts von dem Vertrag gemäß Ziffer 12.1 berechtigt, dem Kunden alle bis zum Zeitpunkt des Rücktritts erbrachten Liefe-rungen und Leistungen von Lieferanten, die nicht in einer vom Kunden abgenomme-nen Ausbaustufe enthalten sind, zum Selbstkostenpreis der Leasinggesellschaft an-zudienen. Zu diesem Zweck bietet der Kunde schon heute verbindlich an, der [X.] zu diesem Zeitpunkt gelieferte Hard- und Software zum [X.] - unter Ausschluss jeder Haftung der Leasinggesellschaft für Sach- und Rechtsmängel - in dem Zustand, in dem sie sich dann befindet, abzukaufen (Kaufan-gebot) und der Leasinggesellschaft gegen Übertragung etwa bestehender Rechte an erbrachten Dienstleistungen an Dienstleister geleistete Zahlungen zu erstatten (Erstat-tungsangebot). Das Erstattungsangebot gilt entsprechend für von der [X.] geleistete Vorauszahlungen (Anzahlungen) für Lieferungen und Leistungen. - 2 - Macht die Leasinggesellschaft von dem Kauf- und Erstattungsangebot Gebrauch, so kommt der Kaufvertrag mit Zugang der entsprechenden Erklärung der [X.], die auch in der Rechnungslegung liegen kann, zustande. Entsprechendes gilt für die Erstattungsvereinbarung." auch im unternehmerischen Rechtsverkehr der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1, § 310 Abs. 1 [X.] (Klausel Ziffer 12.1) und nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 [X.] (Klausel Ziffer 12.2) nicht stand. [X.], Urteil vom 29. Oktober 2008 - [X.]/07 - [X.]

LG Bochum

- 3 - Der [X.]. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden [X.], den [X.] sowie die Richterinnen [X.], [X.] und [X.] für Recht erkannt: Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des 12. Zivilsenats des [X.] vom 3. August 2007 wird [X.]. Die Klägerin hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin nimmt den Beklagten aus einer Bürgschaft in Anspruch, die der Beklagte für Zahlungsverpflichtungen der inzwischen insolventen Firma [X.] (im Folgenden: [X.] ), de-ren Geschäftsführer er war, geleistet hat. 1 Mit Datum vom 23. April 2005 schloss die [X.]

mit der Firma [X.] (im Folgenden: [X.]) einen Vertrag über die Überlassung, Anpas-sung und Implementierung einer Branchensoftware. Die Finanzierung sollte über die Klägerin als Leasinggesellschaft erfolgen. Am 23. Juni / 7. Juli 2005 unterzeichneten die Klägerin und die [X.] einen Leasingvertrag mit der Über-schrift "[X.] über eine Systemlösung". [X.] war eine "Systemlösung für [X.] Branchenlösung für Fleisch und Wurst gem. [X.] - zwischen Lieferant [X.]

GmbH und [X.]

vom 23. 04. 2005" mit ei-nem [X.] von 400.000,00 •. Als spätester Fertigstellungs-zeitpunkt für die Systemlösung wurde der 30. Juni 2006 vereinbart. Die Ver-tragslaufzeit sollte mit der Abnahme der Systemlösung durch die [X.] begin-nen. In dem Formularleasingvertrag heißt es unter der Überschrift "Kauf- und [X.] der [X.]": "Für den Fall, dass die Systemlösung oder Systemmodule bis zu einem vereinbarten spätesten [X.] von dem Kunden nicht abgenommen wurden, oder die Einführung von [X.] oder der Systemlösung insgesamt zuvor scheitert, ist die Leasinggesellschaft berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt erfasst alle nicht bereits abgenommenen Systemmodule. Für den Fall des Rücktritts bietet der Kunde der Leasinggesellschaft schon heute an, die an die Leasinggesellschaft erbrachten Lieferungen und Leistungen, die nicht als selbständig nutzungsfähige Systemmodule abgenommen wurden, zum Selbstkostenpreis der Leasinggesellschaft abzukaufen (Hard- und Software), der Leasinggesellschaft von ihr geleistete sonstige Zahlungen (Dienstleistungen, Anzahlungen) zu erstatten, eine Vergütung von [X.] an die Leasinggesellschaft zu leisten und wieder anstelle der Leasinggesellschaft in die mit den Lieferanten geschlosse-nen Verträge einzutreten - siehe Ziffer 12. der Allgemeinen Geschäfts-bedingungen [X.]." 3 Dem Leasingvertrag fügte die Klägerin in der Anlage 1 ihre "Allgemeinen Geschäftsbedingungen [X.]" bei. Nach Ziffer 1. dieser Bedingungen sollte "im Verhältnis zur Leasinggesellschaft (...) allein der Kunde für die Koor-dination, Auswahl und Überprüfung der Lieferanten und deren Leistungen ver-antwortlich (Projektverantwortlicher)" sein. In Ziffer 12. heißt es unter der Überschrift "Scheitern des Projektes": 4 "12.1 Sollte der Gegenstand (Systemlösung oder im Vertrag vereinbarte selbständig nutzungsfähige Systemmodule) bis zum vereinbarten spä-testen [X.] nicht ordnungsgemäß erstellt und von dem Kunden abgenommen oder zuvor - gleich aus welchen Gründen - - 5 - gescheitert sein, ist die Leasinggesellschaft berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. (–) 12.2 Die Leasinggesellschaft ist im Falle des Rücktritts von dem Vertrag gemäß Ziffer 12.1 berechtigt, dem Kunden alle bis zum Zeitpunkt des Rücktritts erbrachten Lieferungen und Leistungen von Lieferanten, die nicht in einer vom Kunden abgenommenen Ausbaustufe enthalten sind, zum Selbstkostenpreis der Leasinggesellschaft anzudienen. Zu diesem Zweck bietet der Kunde schon heute verbindlich an, der [X.] zu diesem Zeitpunkt gelieferte Hard- und Software zum [X.] - unter Ausschluss jeder Haftung der Leasinggesellschaft für Sach- und Rechtsmängel - in dem Zustand, in dem sie sich dann [X.], abzukaufen (Kaufangebot) und der Leasinggesellschaft gegen Übertragung etwa bestehender Rechte an erbrachten Dienstleistungen an Dienstleister geleistete Zahlungen zu erstatten (Erstattungsangebot). Das Erstattungsangebot gilt entsprechend für von der [X.] geleistete Vorauszahlungen (Anzahlungen) für Lieferungen und Leistungen. Macht die Leasinggesellschaft von dem Kauf- und Erstattungsangebot Gebrauch, so kommt der Kaufvertrag mit Zugang der entsprechenden Erklärung der Leasinggesellschaft, die auch in der Rechnungslegung liegen kann, zustande. Entsprechendes gilt für die Erstattungsvereinba-rung. (–) Leasinggesellschaft und Kunde sind sich darüber einig, dass der Kunde infolge des Rücktritts der Leasinggesellschaft vom Vertrag wieder in die [X.] mit den Lieferanten anstelle der [X.] eintritt. Die Leasinggesellschaft wird den Wiedereintritt des [X.] gegenüber dem Lieferanten erklären. Von dem Wiedereintritt wird die Leasinggesellschaft den Kunden unverzüglich unterrichten. Der Kunde wird die Leasinggesellschaft unabhängig von dem Kauf- und Er-stattungsangebot von [X.] der Leasinggesellschaft entstehenden Auf-wendungen im Zusammenhang mit [X.]n freistellen." Am 23. Juni / 7. Juli 2005 schlossen die Klägerin und die [X.] ferner eine "Vereinbarung über die Beschaffung einer Systemlösung", der die Klägerin ihre "[X.] [X.]" beifügte. Dort heißt es in Ziffer 1.: 5 "Der Kunde bestimmt im Rahmen der Projektarbeit die Lieferanten, die Hardware und Software bereitstellen oder die bei der Realisierung der Systemlösung beratende oder unterstützende Aufgaben übernehmen sollen. Die Leasinggesellschaft wird über die ausgewählten Lieferanten sowie über die Gründe, die zur Auswahl der konkreten Lieferanten ge-- 6 - führt haben, informiert; sie wird dem Kunden jeweils mitteilen, ob sie mit der Auswahl der Lieferanten einverstanden ist. Sofern die [X.] nicht in der Lage ist, die Fähigkeit der einzelnen Lieferanten zur Erfüllung der vorgesehenen Leistungen einzuschätzen, wird sie den Kunden hierüber möglichst zeitnah informieren (–)." Gleichfalls am 23. Juni 2005 unterzeichnete der Beklagte auf einem [X.] der Klägerin eine Bürgschaftsurkunde, in der er sich für "alle Ansprüche, die der Leasinggesellschaft gegen den Kunden aus dem oben angegebenen Vertrag (–) zustehen" verbürgt. Ein bestimmter Leasingvertrag ist in dem [X.] nicht angegeben. Nachdem die Klägerin von der [X.] sämtliche Unterla-gen über das Vertragsverhältnis erhalten hatte, übersandte sie dem Beklagten mit Datum vom 4. Juli 2005 ein Schreiben, in dem die Vertragsnummer des Leasingvertrages angegeben war. Der Beklagte unterzeichnete das Schreiben am 7. Juli 2005 und reichte es der Klägerin zurück. 6 Unter dem [X.] erklärte die Klägerin gegenüber der Lieferantin [X.] ihren Eintritt in deren Vertrag mit der [X.] vom 23. April 2005 mit dem Zusatz: 7 "Bis zu einer vollständigen Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leis-tungen durch den Lieferanten kann die D. (Klägerin) jederzeit mit dem Kunden vereinbaren, dass dieser wieder anstelle der D. in das [X.] eintritt. Der Lieferant stimmt schon heute einem eventuel-len Rückeintritt des Kunden in das Vertragsverhältnis anstelle der D. zu. Der Rückeintritt ist ab dem Zugang der von der D. entsprechend an den Lieferanten gerichteten Erklärung wirksam. Die D. zahlt nur für Leistun-gen, die bis zu diesem Zeitpunkt vom Lieferanten erbracht wurden." Am 8. Juli 2005 und 10. August 2005 stellte die [X.] der Klägerin zwei Rechnungen für überlassene Lizenzen in Höhe von 61.264,75 • netto und für Projektleitung und Konzepterstellung in Höhe von 21.825,00 • netto, insge-samt 83.089,75 • ohne und 96.384,11 • mit Mehrwertsteuer. Die [X.] unter-zeichnete am 14. Juli bzw. 30. September 2005 auf Formularen der Klägerin die entsprechenden Zahlungsfreigaben. 8 - 7 - Am 8. Juni 2006 stellte die [X.] Antrag auf Eröffnung des [X.], das am 30. Oktober 2006 eröffnet wurde. 9 10 Mit an die [X.] gerichtetem Schreiben vom 3. Juli 2006 erklärte die Klä-gerin den Rücktritt vom Leasingvertrag mit der Begründung, der späteste Fer-tigstellungszeitpunkt sei verstrichen, ohne dass die Abnahme erfolgt sei. Weiter heißt es: "Des Weiteren nehmen wir hiermit Ihr Angebot an, uns denjenigen Teil der Systemmodule, den Sie abgenommen haben, nämlich in Höhe von 83.089,75 • zuzüglich Mehrwertsteuer, insgesamt 96.384,11 • abzukau-fen. Schließlich nehmen wir hiermit Ihr Angebot an, wieder an unserer Stelle in die mit dem Lieferanten geschlossenen Verträge einzutreten. Damit sind Sie wieder insoweit Vertragspartner der [X.]." Gleichzeitig nahm die Klägerin den Beklagten aus seiner Bürgschaft auf Zahlung in Höhe von 96.384,11 • in Anspruch. 11 Das [X.] hat die auf Zahlung dieses Betrages gerichtete Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die gegen das Urteil des [X.]s von der Klägerin eingelegte Berufung zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, mit der sie ihren [X.] weiterverfolgt. 12 Entscheidungsgründe: Die Revision hat keinen Erfolg. 13 I. Das Berufungsgericht ([X.], [X.], 2012 ff.) hat zur [X.] seiner Entscheidung ausgeführt: 14 - 8 - Zwischen den Parteien sei zwar ein formwirksamer [X.] zustande gekommen. Die Bürgschaftserklärung vom 23. Juni 2005 lasse den Verbürgungswillen des Beklagten erkennen und genüge auch hinsichtlich der Person der Gläubigerin, der Hauptschuldnerin und der gesicherten Schuld dem Bestimmtheitsgrundsatz und dem Schriftformerfordernis des § 766 [X.]. Die Bürgschaftserklärung habe sich eindeutig auf den am 23. Juni 2005 unterzeich-neten Leasingvertrag mit der [X.] bezogen. Dies werde ferner durch die im Rahmen der Auslegung der Bürgschaft heranzuziehende weitere Erklärung des Beklagten vom 7. Juli 2005 bestätigt. 15 Es bestehe aber kein durch die Bürgschaftserklärung des Beklagten ge-sicherter Anspruch der Klägerin gegen die [X.] aus dem [X.] vom 23. Juni / 7. Juli 2005. Aus dem Leasingverhältnis ergebe sich kein vertraglicher Zahlungsanspruch der Klägerin gegen die Leasingnehmerin, für den der Beklagte als Bürge einzustehen habe, da die getroffenen [X.] insgesamt unwirksam seien. Es könne daher dahinstehen, ob die Klägerin den Rücktritt vom Leasingvertrag nach der Einleitung des [X.] noch wirksam gegenüber der Leasingnehmerin als Insolvenzschuld-nerin habe erklären können, ob nach den von der Klägerin gestellten [X.] ein Kaufvertrag habe zustande kommen können und ob die Klä-gerin der [X.] als Käuferin die verkauften Gegenstände hätte übergeben [X.]. Denn die getroffene Formularvereinbarung sei sowohl hinsichtlich des der Klägerin eingeräumten [X.] als auch hinsichtlich des Erstattungs-anspruchs, auf den die Klägerin ihre Forderung im Termin zur mündlichen [X.] in zweiter Linie gestützt habe, insgesamt unwirksam. Sie sei überra-schend nach § 305c Abs. 1 [X.] und führe zu einer unangemessenen Benach-teiligung der Leasingnehmerin nach § 307 Abs. 1 [X.]. Die Bestimmungen [X.] mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen, von denen abgewichen werde, nicht zu vereinbaren und schränkten wesentliche Rechte 16 - 9 - des [X.] und Pflichten der Leasinggeberin so sehr ein, dass die Er-reichung des Vertragszwecks gefährdet sei, § 307 Abs. 2 [X.]. Ferner seien sie auch nicht klar und verständlich, § 307 Abs. 1 Satz 2 [X.]. Dies gelte auch un-ter Berücksichtigung des Umstands, dass die Leasingnehmerin Unternehmerin sei. 17 Nach den Vereinbarungen behalte sich die Klägerin kumulativ das Recht vor, für den Fall des Scheiterns des Projekts vom Vertrag zurückzutreten und die von ihr erbrachten Zahlungen als Kaufpreis beziehungsweise Erstattungs-forderung ersetzt zu verlangen. Gleichzeitig lasse sie sich die Möglichkeit ein-räumen, die Kunden zu verpflichten, als Vertragspartner anstelle der Klägerin wieder in den Liefervertrag einzutreten, ohne dass sie ihrerseits das Zustande-kommen des [X.] beziehungsweise der Vertragsübernahme des Liefervertrages verhindern könnten. Es liege allein bei der Klägerin, das [X.] anzunehmen und ihn zur Erstattung sämtlicher ge-leisteter Zahlungen zu verpflichten. Diese Regelungen stellten eine schwerwiegende Störung des bei [X.] dar. Sie seien mit wesentlichen Grundgedanken des Mietrechts unvereinbar. Die [X.] an den Leasingnehmer sei nach der ständi-gen Rechtsprechung des [X.] grundsätzlich vertragliche Haupt-leistungspflicht des Leasinggebers. Die Gesamtregelungen stellten den [X.] rechtlos. Dabei falle beson[X.] schwerwiegend ins Gewicht, dass das Entstehen der ausbedungenen Rechte der Leasinggeberin allein auf das Scheitern des Projektes abstelle, ohne dass es darauf ankommen solle, dass der [X.] das Scheitern zu vertreten habe. Die Klägerin bedinge sich das Rücktritts- und [X.] auch für die Fälle aus, dass der Lieferant, der insoweit ihr Erfüllungsgehilfe sei, die der Klägerin obliegende Hauptpflicht 18 - 10 - zur abnahmefähigen Überlassung der Leasinggegenstände nicht erbringe. Der Kunde solle sogar dann zur Zahlung verpflichtet sein, wenn das Scheitern des Projekts ausschließlich von der Klägerin oder dem Lieferanten zu vertreten sei. 19 Eine derartige Regelung sei auch im unternehmerischen Verkehr bei ei-nem Finanzierungsleasingvertrag so ungewöhnlich, dass der [X.] mit ihr nicht zu rechnen brauche. Dies gelte entgegen der Auffassung der Klägerin auch bei dem von ihr so genannten "[X.]" über eine Systemlösung. Unter Berücksichtigung aller von der Klägerin vorgetragenen Umstände beste-he auch bei einem Finanzierungsleasinggeschäft mit einem als Werkvertrag einzuordnenden Liefervertrag kein Anlass, die in den Klauseln enthaltene schwerwiegende Abweichung vom Äquivalenzprinzip mit Rücksicht auf eine bei Softwareüberlassungsverträgen bestehende besondere Risikoverteilung hinzu-nehmen. Soweit die Klägerin in die zwischen dem [X.] und dem [X.] ausgehandelten Vereinbarungen eintrete, sei der Lieferant im Rahmen der Überlassung der Waren ihr Erfüllungsgehilfe und zwar auch dann, wenn der Liefervertrag nicht als Kaufvertrag, sondern als Werkvertrag einzuordnen sei. Mit der Ausbedingung der Rechte für den Fall des Scheiterns des Projektes unabhängig von einem Vertretenmüssen auf Seiten des [X.] entzie-he sich die Leasinggeberin ihren leasingvertraglichen Pflichten zur Überlassung der [X.] und überbürde das Insolvenzrisiko des Lieferanten, das nach ständiger Rechtsprechung vom Leasinggeber zu tragen sei, in unzulässiger Weise auf den [X.]. Die unangemessene Benachteiligung des [X.] werde noch dadurch verstärkt, dass die Leasinggesellschaft für den durch Ausübung des [X.] zustande gekommenen Kaufvertrag jegliche Haftung für Sach- und Rechtsmängel ausschließe und selbst für den Fall des berechtigten Rücktritts des [X.] vom Liefervertrag den [X.] verpflichte, 20 - 11 - sie so zu stellen, wie sie ohne Abschluss des Vertrages stehen würde. Dabei komme es nicht darauf an, dass das Scheitern des Projekts vorliegend nicht auf einem Verhalten der Lieferantin, sondern auf der Insolvenz der [X.]in beruhe. 21 Die Klägerin könne sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, der [X.] sei zur Insolvenztabelle festgestellt worden. Dass hierdurch die Berechtigung des Anspruchs im Verhältnis zum Bürgen nicht verbindlich fest-gestellt werde, ergebe sich schon aus § 768 Abs. 2 [X.]. [X.] Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand, so dass die Revision zurückzuweisen ist. Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Anspruch der Klägerin auf Erstattung der an die Lieferantin [X.] erbrachten Zahlungen und damit eine Haftung des Beklagten aus der Bürgschaft (§ 765 Abs. 1 [X.]) verneint. 22 1. Die Auslegung des Berufungsgerichts, dass sich der Beklagte gegen-über der Klägerin für die Zahlungsverpflichtungen der [X.] aus dem Leasing-vertrag und der Beschaffungsvereinbarung vom 23. Juni / 7. Juli 2005 verbürgt hat, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und wird von der Revision als ihr günstig nicht angegriffen. Ein Anspruch aus dem [X.] steht der Klägerin aber mangels einer bestehenden Hauptverbindlichkeit nicht zu. Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, dass das der Klägerin in ihren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen [X.]" (im Folgenden: [X.]) [X.] Rücktrittsrecht sowie das Kauf- und Erstattungsangebot des [X.] diesen unangemessen benachteiligen. Die Regelungen in Ziffer 12.1 Satz 1 und Ziffer 12.2 Sätze 1 bis 5 der [X.] sind nach § 307 [X.] unwirksam. 23 - 12 - Ziffer 12.1 Satz 1 der [X.] räumt der Klägerin für den Fall, dass der [X.] bis zum vertraglich vereinbarten spätesten Fertigstellungszeit-punkt nicht ordnungsgemäß erstellt und von dem Kunden abgenommen oder zuvor [X.] gleich aus welchen Gründen [X.] gescheitert ist, ein vertragliches Rück-trittsrecht ein. Das Rücktrittsrecht besteht mithin, wenn die Vertragslaufzeit des Leasingvertrages mangels Abnahme der Systemlösung noch nicht begonnen hat. Die Klägerin beruft sich vorliegend auf den Rücktrittsgrund der nicht [X.] Erstellung und Abnahme der Systemlösung bis zum vertraglich vereinbarten [X.]. Ziffer 12.2 Sätze 1 bis 5 der [X.], auf die sich die Klägerin zur Geltendmachung ihres Zahlungsanspruches stützt, regeln die Folgen des nach Ziffer 12.1 ausgeübten Rücktrittsrechts. 24 a) Bereits das in Ziffer 12.1 Satz 1 der [X.] für den Fall der nicht [X.] Erstellung und Abnahme der [X.] bis zum vertraglich vereinbarten spätesten [X.] geregelte Rücktrittsrecht ist nach § 307 Abs. 1 Satz 1, § 310 Abs. 1 [X.] unwirksam. 25 aa) Zwar verstößt diese Regelung nicht gegen das gemäß § 310 Abs. 1, § 307 [X.] auch zwischen Unternehmern geltende ([X.], Urteil vom 20. März 2003 [X.] I ZR 225/00, NJW-RR 2003, 1056, unter [X.]) Verbot des § 309 Nr. 8a [X.], in Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei einer vom Verwender zu ver-tretenden Vertragspflichtverletzung das Recht des anderen Teils zur Vertrags-lösung auszuschließen oder einzuschränken ([X.]/[X.], WuB I J 2. [X.] 1.08.). § 309 Nr. 8a [X.] betrifft den Fall, dass Vertragslösungsrechte des [X.] ausgeschlossen oder beschränkt werden (vgl. [X.]/Coester-Waltjen, [X.] (2006), § 309 Nr. 8 Rdnr. 7 f.; [X.] in: [X.]/[X.]/[X.], [X.]-Recht, 10. Aufl., § 309 Nr. 8 Rdnr. 8). Das sieht Ziffer 12.1 Satz 1 der [X.] nicht vor. Vielmehr behält sich danach die Klägerin als Verwenderin der [X.] selbst das Recht zum Rücktritt vor, um sich dadurch ihren vertraglichen Pflich-26 - 13 - ten zu entziehen. In diesem Fall findet im Rechtsverkehr mit Verbrauchern die Vorschrift des § 308 Nr. 3 [X.] Anwendung. Danach sind in der Regel [X.] Vereinbarungen, nach denen sich der Verwender ohne sachlich gerecht-fertigten und im Vertrag angegebenen Grund vom [X.] kann. Dies gilt auch bei den [X.] sonst vom Anwendungsbereich des § 308 Nr. 3 [X.] ausge-nommenen [X.] Dauerschuldverhältnissen für Lösungsrechte für die Zeit vor Be-ginn der Vertragsabwicklung (vgl. [X.] 99, 182, 190 f.) [X.]) Im unternehmerischen Rechtsverkehr ist zwar ein Rücktrittsrecht in größerem Umfang zulässig. Auch dort muss aber [X.] wovon auch die Revision ausgeht [X.] ein vertraglich [X.] vom Vertrag auf einen sachlich gerechtfertigten Grund abstellen (Senatsurteil [X.] 124, 351, 358 ff.; [X.]/Coester-Waltjen, aaO, § 308 Nr. 3 Rdnr. 31 f.; [X.] in: [X.]/ [X.]/[X.], aaO, § 308 Nr. 3 Rdnr. 18; vgl. auch MünchKomm [X.]/Kieninger, 5. Aufl., § 308 Nr. 3 Rdnr. 15; [X.]/[X.], [X.], 12. Aufl., § 308 Rdnr. 29). Daran fehlt es hier. Ein sachlicher Grund kann zwar [X.] worauf die Revision zu Recht hinweist [X.] darin liegen, dass der Leasinggeber, der die Erstellung der [X.] über einen längeren Zeitraum vorfinanziert, seine Gegenleistung in Gestalt der [X.] um eine Vergütung für die [X.] erhöhten [X.] Leasingraten aber erst ab Beginn der Laufzeit des [X.] erhält, ein berechtigtes Interesse daran hat, zu einem bestimmten Zeit-punkt eine endgültige Klärung herbeizuführen, indem er sich durch einen Rück-tritt von der Verpflichtung zur weiteren Vorfinanzierung befreit (vgl. auch [X.], [X.], 809, 812). Dies mag insbesondere dann der Fall sein, wenn [X.] [X.] wie hier [X.] eine Systemlösung ist, deren erfolgreiche, ihre Anpassung und Implementierung umfassende Erstellung auch von [X.] des Leasingnehmers abhängig sein kann. Das rechtfertigt aber auch im unternehmerischen Verkehr nicht eine Klausel, die den Rücktritt auch für den Fall gestattet, dass der Leasinggeber selbst oder der im Rahmen 27 - 14 - der Erfüllung der ihm obliegenden Gebrauchsüberlassungspflicht als sein Erfül-lungsgehilfe (§ 278 Satz 1 [X.]) tätige Lieferant (Senatsurteil vom 20. Oktober 2004 [X.] [X.] ZR 36/03, [X.], 756, unter I[X.] a m.w.N.) die Verzögerung der Erstellung und Abnahme des [X.]es über den vertraglich ver-einbarten Zeitpunkt hinaus zu vertreten hat (vgl. Senatsurteil vom 26. Januar 1983 [X.] [X.] ZR 342/81, NJW 1983, 1320, unter II 4 a; [X.], Urteil vom 29. Juli 2004 [X.] III ZR 293/03, NJW-RR 2004, 1498, unter [X.]). Angesichts der Eigenschaft des Leasinggebers als Vertragspartner des [X.] und seiner sich daraus ergebenden Verpflichtungen, insbesondere zur Zahlung der nach dem Beschaffungsvertrag fälligen Forde-rungen des Lieferanten, liegt eine Verzögerung aufgrund eines von dem [X.] selbst zu vertretenden Verhaltens durchaus im Bereich des [X.]. Es handelt sich nicht um eine völlig fern liegende Auslegungsmöglichkeit der fraglichen Klausel, von der eine Gefährdung des Rechtsverkehrs nicht ernsthaft zu befürchten wäre (vgl. Senatsurteil vom 26. Januar 1983 [X.] [X.] ZR 342/81, aaO; [X.], aaO, S. 813). Die fragliche Regelung umfasst [X.] weiteres den Fall, dass die Verzögerung der Erstellung des [X.] über den vertraglich bestimmten spätesten [X.] hinaus von der Klägerin zu vertreten ist, indem diese etwa fällige Forderungen des Lieferanten nicht erfüllt. Schließlich stellt die streitgegenständliche Rege-lung auch keine im Handelsverkehr allgemein anerkannte und in einem be-stimmten Sinne verstandene Klausel dar, der eine solche Auslegung von [X.] nicht zu entnehmen wäre (vgl. Senatsurteile [X.] 49, 388, 392 f. [X.] "vorbehaltlich termingerechte Selbstbelieferung"; [X.] 124, 351, 358 ff. [X.] "Liefervorbehalt"). 28 Zudem umfasst die Klausel auch sämtliche Fälle, in denen der Lieferant die Verzögerung der Erstellung und Abnahme des [X.]es zu 29 - 15 - vertreten hat. Jedenfalls soweit er dabei im Auftrag des Leasinggebers zur Er-füllung der diesem obliegenden Gebrauchsüberlassungspflicht tätig wird und deshalb als dessen Erfüllungsgehilfe anzusehen ist (§ 278 Satz 1 [X.]), ist ein Rücktrittsrecht des Leasinggebers nicht gerechtfertigt. Dabei kann vorliegend angesichts der weiten Fassung der Klausel dahingestellt bleiben, auf welche im Rahmen des zwischen dem Lieferanten und dem Leasinggeber bestehenden [X.] vorzunehmenden ([X.] sich die [X.] im einzelnen erstreckt (vgl. [X.], aaO, S. 811). b) Darüber hinaus ist auch die von den Grundgedanken des Mietrechts in Verbindung mit der gesetzlichen Regelung der Rücktrittsfolgen in §§ 346 ff. [X.] ganz erheblich zum Nachteil des Leasingnehmers abweichende Regelung in Ziffer 12.2 Sätze 1 bis 5 der [X.] gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 [X.] unwirksam, so dass der Klägerin der darauf gestützte Zahlungsanspruch nicht zusteht. 30 aa) Finanzierungsleasingverträge in der auch hier vereinbarten Ausge-staltung sind nach der gefestigten Rechtsprechung des [X.] in erster Linie nach Mietrecht zu beurteilen ([X.] 96, 103, 106 m.w.N.). Dem Zivilrecht ist die mietrechtliche Einordnung des Finanzierungsleasingvertrags auch durch die steuerliche Regelung vorgegeben ([X.][X.]/[X.], Handbuch des gewerblichen Miet-, Pacht- und Leasingrechts, 9. Aufl., Rdnr. 1674; v. [X.], Vertragsrecht und [X.]-Klauselwerke, Leasingvertrag 2003, Rdnr. 163). Nach der Gesamtheit der vertraglichen Regelungen sollte die Klä-gerin das rechtliche und wirtschaftliche Eigentum am [X.] er-werben und diesen der [X.] gegen Abdeckung des [X.] durch die Leasingraten zum Gebrauch überlassen. Dafür, dass es sich hier um ein "Spezialleasing" handelt, bei dem der [X.] steuerlich dem Lea-singnehmer zuzurechnen wäre (vgl. v. [X.], NJW 2008, 2234, 2240 f.), 31 - 16 - ist nichts festgestellt und wird von der Revision auch nichts geltend gemacht. Im Gegenteil geht auch die Revision von der grundsätzlich mietrechtlichen Einord-nung des vorliegenden Finanzierungsleasingvertrages aus. 32 [X.]) Im Falle des Rücktritts vom Mietvertrag sind die empfangenen Leis-tungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben (§ 346 Abs. 1 [X.]). Ist die Mietsache dem Mieter [X.] wie hier [X.] noch nicht über-lassen worden, hat der Rücktritt in der Regel nur die Wirkung, dass die [X.] von den bei[X.]eitigen Leistungspflichten befreit werden ([X.]/[X.], [X.] (2004), § 346 Rdnr. 34, 65). Von diesem gesetzlichen Leitbild weicht die Regelung der Rücktrittsfolgen in Ziffer 12.2 Sätze 1 bis 5 der [X.] ganz erheblich ab. Danach ist die Klägerin nicht nur von [X.] Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag befreit; sie ist vielmehr berechtigt, den Wiedereintritt des Leasingnehmers in den mit dem Lieferanten geschlossenen Beschaffungs-vertrag herbeizuführen und von dem Leasingnehmer Ersatz aller von ihr an den Lieferanten geleisteten Zahlungen zu verlangen. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Regelung der Rücktrittsfolgen dann wirksam wäre, wenn sie nur für den Fall gelten würde, dass der [X.] die Verzögerung der Erstellung und Abnahme des [X.] über den vertraglich vereinbarten spätesten [X.] hinaus zu vertreten hat. Unangemessen und deswegen unwirksam ist die Regelung jedenfalls deswegen, weil sie auch die Fälle erfasst, dass der Leasinggeber selbst oder der im Rahmen der Erfüllung der ihm obliegenden Gebrauchsüber-lassungspflicht als sein Erfüllungsgehilfe (§ 278 Satz 1 [X.]) tätige Lieferant (Senatsurteil vom 20. Oktober 2004 [X.] [X.] ZR 36/03, aaO, unter I[X.] a) die ver-zögerte Erstellung und Abnahme der [X.] zu vertreten hat. Denn [X.] wälzt die Klägerin alle [X.] auch die ihrer eigenen Sphäre zuzurechnenden [X.] 33 - 17 - Risiken des Geschäfts auf den Leasingnehmer ab, während sie selbst nur die Chancen wahrnimmt. 34 cc) Die in Rede stehenden Regelungen sind aber nicht nur deshalb un-angemessen, weil sie die nicht generell auszuschließende Mitverantwortlichkeit der Klägerin unberücksichtigt lassen (vgl. Senatsurteil vom 1. Juli 1987 [X.] [X.] ZR 117/86, [X.], 204, unter A I[X.] d [X.]). Die einseitige Zuweisung des Risikos der erfolgreichen Erstellung der [X.] an den Leasingnehmer verkennt darüber hinaus die vom [X.] in ständiger Rechtspre-chung hervorgehobene Stellung des Leasinggebers als Eigentümer und Ver-mögensinhaber der [X.] mit seiner sich daraus herleitenden Gebrauchsüberlassungspflicht ([X.] 114, 57, 68 m.w.N.), der sich der [X.] insbesondere im Hinblick auf das Risiko der Insolvenz des Lieferan-ten nicht entziehen kann (vgl. Senatsurteile vom 20. Juni 1984 [X.] [X.] ZR 131/83, NJW 1985, 129, unter [X.] b [X.]; [X.] 109, 139, 143; [X.] 114, 57, 67 ff.). Das Risiko, dass die Rückzahlung des Kaufpreises bei einem Rücktritt des Leasingnehmers aufgrund der ihm abgetretenen Mängelhaftungsansprüche wegen der Insolvenz des Lieferanten nicht durchgesetzt werden kann, kann auch im unternehmerischen Verkehr nicht durch [X.] auf den Leasingnehmer abgewälzt werden ([X.] 114, 57, 67 ff.). Dies gilt erst recht, wenn es wegen der Verzögerung der Erstellung des [X.] erst gar nicht zu seiner Überlassung an den Leasingnehmer kommt. Auch in diesem Fall kann sich die Klägerin durch ihren Rücktritt vom Leasingvertrag und den Wiedereintritt des Leasingnehmers in den [X.] nicht eines Risikos entledigen, das sie als beteiligte Vertragspartei selbst zu tragen hat (vgl. v. [X.], aaO, Leasingvertrag 2003, Rdnr. 163; [X.]., [X.] 1993, 921, 924 f.; [X.]/[X.], aaO; MünchKomm[X.]/[X.], aaO, Leasing, Rdnr. 34, 36; [X.], aaO, [X.]). Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die Tatsache, dass [X.] vorliegend eine noch - 18 - zu erstellende Systemlösung ist, im Hinblick auf das Insolvenzrisiko der Liefe-rantin eine anderweitige Risikoverteilung rechtfertigen könnte. 35 [X.]) Entgegen der Auffassung der Revision weist die vorliegende Fallge-staltung keine Besonderheiten auf, die die weitgehende Risikoverlagerung auf den Leasingnehmer rechtfertigen könnten. Zu Unrecht ist die Revision (ebenso [X.], aaO) der Ansicht, die Verzögerung der Erstellung der [X.] über ein vertraglich vereinbartes En[X.]atum hinaus sei ein Risiko, das nicht vom Leasinggeber zu verantworten sei, sondern, weil es dem leasingtypischen Be-schaffungsvorgang zuzuordnen sei, vollständig den Leasingnehmer treffe. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der [X.] hier eine Systemlösung ist, deren erfolgreiche, ihre Anpassung und Implemen-tierung umfassende Erstellung auch von Mitwirkungshandlungen des [X.] abhängig sein kann. Aus der Anbahnung des Geschäfts lässt sich keine generelle Risikozu-weisung an den Leasingnehmer herleiten. Leistungsfähigkeit und -willigkeit des Lieferanten sind [X.] gleichgültig, ob der Beschaffungsvertrag einen Kauf- oder Werkvertrag darstellt [X.] keine Umstände, die allgemein vom Leasingnehmer besser beurteilt werden können als vom Leasinggeber ([X.] 96, 103, 110; [X.], aaO). Hier ist eher das Gegenteil anzunehmen. Wie sich aus [X.] der von der Klägerin verwendeten "[X.] [X.]" ergibt, lässt sich die Klägerin einen erheblichen Einfluss auf die Auswahl und Beauftragung der Lieferanten einräumen. Danach ist es letztlich die Kläge-rin, die die Auswahl und Prüfung der Lieferanten vornimmt. Unerheblich ist demgegenüber, dass sie in Ziffer 1 der [X.] allein den Kunden für die Auswahl der Lieferanten für verantwortlich erklärt. Angesichts der klaren an[X.] lauten-den Regelung in den [X.] kommt dem keine Bedeutung zu (§ 305c Abs. 2 [X.]). 36 - 19 - Entgegen der Ansicht der Revision entspricht der Wiedereintritt in den Beschaffungsvertrag bei Verstreichen des vertraglich vorgesehenen spätesten [X.]s auch nicht notwendigerweise den typischen Interes-sen des Leasingnehmers. Denn die streitgegenständliche Regelung berücksich-tigt nicht, ob der Leasingnehmer zu diesem Zeitpunkt typischerweise noch ein Interesse an dem Erwerb der von dem Lieferanten erbrachten (Teil-)Leistungen haben kann, oder ob sich diese für ihn von vornherein als nutzlos darstellen, weil auch der Beschaffungsvertrag [X.] aus welchen Gründen auch immer [X.] ge-scheitert ist. 37 c) Nach alledem wäre die Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung im Leasingvertrag schwer gestört, wenn sich die Klägerin bei einer Verzögerung der Erstellung und Abnahme der [X.] über den vertraglich vereinbar-ten [X.] hinaus ohne Einschränkung von [X.] Verpflichtun-gen befreien könnte, die Leasingnehmerin aber entgegen dem Leitbild der §§ 346 ff. [X.] an sie noch Leistungen in Form der Erstattung der an die Liefe-rantin erbrachten Zahlungen erbringen müsste. 38 2. Ob die Klauseln darüber hinaus gemäß § 305c Abs. 1 [X.] überra-schend sind, wie das Berufungsgericht angenommen hat, kann dahingestellt bleiben. Auch die [X.] vom Berufungsgericht offen gelassene [X.] Frage, ob und ge-gebenenfalls über welchen Vertragsgegenstand ein Kaufvertrag zwischen der Klägerin und der [X.] durch die im Schreiben der Klägerin vom 3. Juli 2006 erklärte Annahme überhaupt hätte zustande kommen können, oder ob [X.] wie die Revision meint [X.] dem Schreiben eine konkludente Annahme des Erstattungs-angebots des Kunden entnommen werden kann, bedarf keiner Entscheidung, weil es nach dem oben Ausgeführten bereits an einem wirksamen Angebot des 39 - 20 - [X.] zum Abschluss eines Kaufvertrags oder einer Erstattungsver-einbarung fehlt, das von der Klägerin hätte angenommen werden können. [X.] Wiechers [X.] [X.] [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 05.12.2006 - 18 O 227/06 - [X.], Entscheidung vom 03.08.2007 - 12 U 158/06 -