Sie können dem Inhalt selbst Schlagworten zuordnen. Geben Sie hierfür jeweils ein Schlagwort ein und drücken danach auf sichern, bevor Sie ggf. ein neues Schlagwort eingeben.
Beispiele: "Befangenheit", "Revision", "Ablehnung eines Richters"
Bauvertrag: Unwirksamkeit des formularmäßigen Ausschlusses von Entschädigungsansprüchen bei Bauzeitverzögerungen durch den Besteller
Meta
11.09.2017
Entscheidung
Sachgebiet: U
Zitiervorschlag: OLG München, Entscheidung vom 11.09.2017, Az. 27 U 688/17 Bau (REWIS RS 2017, 5529)
Papierfundstellen: REWIS RS 2017, 5529
Auf Mobilgerät öffnen.
Die hier dargestellten Entscheidungen sind möglicherweise nicht rechtskräftig oder wurden bereits in höheren Instanzen abgeändert.
VII ZR 33/19 (Bundesgerichtshof)
Bauvertrag: Angemessene Entschädigung bei Mitwirkungsverzug des Bestellers
VII ZR 16/17 (Bundesgerichtshof)
Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Unternehmers bei Unterlassen einer dem Besteller obliegenden Mitwirkungshandlung; Anfall von Mehrkosten aufgrund …
VII ZR 16/17 (Bundesgerichtshof)
Anspruch auf Entschädigung wegen bauablaufbezogener Störungen
I-21 U 172/12 (Oberlandesgericht Düsseldorf)