23. Zivilsenat | REWIS RS 2016, 10403
Sie können dem Inhalt selbst Schlagworten zuordnen. Geben Sie hierfür jeweils ein Schlagwort ein und drücken danach auf sichern, bevor Sie ggf. ein neues Schlagwort eingeben.
Beispiele: "Befangenheit", "Revision", "Ablehnung eines Richters"
Meta
07.06.2016
Oberlandesgericht Düsseldorf 23. Zivilsenat
Urteil
Sachgebiet: U
Zitiervorschlag: Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 07.06.2016, Az. 23 U 149/13 (REWIS RS 2016, 10403)
Papierfundstellen: REWIS RS 2016, 10403
Auf Mobilgerät öffnen.
Die hier dargestellten Entscheidungen sind möglicherweise nicht rechtskräftig oder wurden bereits in höheren Instanzen abgeändert.
17 U 35/14 (Oberlandesgericht Köln)
11 O 42/15 (Landgericht Krefeld)
5 U 52/19 (Oberlandesgericht Düsseldorf)
Wirksamkeit eines Schriftformerfordernisses für Stundenlohnarbeiten in AGB eines VOB/B-Bauvertrages
VII ZR 162/13 (Bundesgerichtshof)
Entschädigung eines Bauunternehmers wegen Bauzeitverzögerung: Nichtberücksichtigung von entscheidungserheblichem Parteivorbringen des Auftraggebers zur Behinderungsursache