Sie können dem Inhalt selbst Schlagworten zuordnen. Geben Sie hierfür jeweils ein Schlagwort ein und drücken danach auf sichern, bevor Sie ggf. ein neues Schlagwort eingeben.
Beispiele: "Befangenheit", "Revision", "Ablehnung eines Richters"
Schadenersatzansprüche wegen verzögerter Netzanbindung
Meta
12.05.2017
Urteil
Sachgebiet: U
Zitiervorschlag: OLG Bamberg, Urteil vom 12.05.2017, Az. 3 U 58/16 (REWIS RS 2017, 10975)
Papierfundstellen: REWIS RS 2017, 10975
Der Verfahrensgang wurde anhand in unserer Datenbank vorhandener Rechtsprechung automatisch erkannt. Möglicherweise ist er unvollständig.
Bundesgerichtshof, EnZR 39/17, 13.11.2018.
OLG Bamberg, 3 U 58/16, 12.05.2017.
Auf Mobilgerät öffnen.
Die hier dargestellten Entscheidungen sind möglicherweise nicht rechtskräftig oder wurden bereits in höheren Instanzen abgeändert.
Fertigstellung der Netzanbindung einer Windenergieanlage auf See.
EnZR 39/17 (Bundesgerichtshof)
Energiewirtschaft: Entschädigungsanspruch des Windenergieanlagenbetreibers bei unbedingter Netzanbindungszusage; Ausschluss weitergehender Ansprüche auf Ersatz von Vermögensschäden - …
Windenergieanlage, Bundesnetzagentur, Berufung, Schadensersatzanspruch, Windkraftanlage, Auslegung, Schadensersatz, Selbstbehalt, Auskunftsanspruch, Berechnung, Windenergieanlagen, Leistungsanspruch, Windkraftanlagen, Anspruch, Sinn …
VI-3 Kart 169/14 (V) (Oberlandesgericht Düsseldorf)
VI-3 Kart 123/16 (V) (Oberlandesgericht Düsseldorf)
Keine Referenz gefunden.
Keine Referenz gefunden.