26. Oktober 2017 VII. Zivilsenat
...§642 BGB erfasst sind.§642 BGBergänzt die Gefahrtragungsregeln in §§644, 645 BGB und betrifftebenso wie §645 BGB dieVerteilung des vertraglichen Risikos,wenninfolge einer vom Besteller zu erbringenden...
REWIS RS 2017, 3252
26. Oktober 2017 7. Zivilsenat
Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Unternehmers bei Unterlassen einer dem Besteller obliegenden Mitwirkungshandlung; Anfall von Mehrkosten aufgrund …
...§ 642 BGB erfasst sind.30 § 642 BGB ergänzt die Gefahrtragungsregeln in §§ 644, 645 BGB und betrifft ebenso wie § 645 BGB die Verteilung des vertraglichen Risikos, wenn infolge einer vo...
MDR 2018, 85-86WM2018,195REWIS RS 2017, 3254
30. Januar 2020 7. Zivilsenat
Bauvertrag: Angemessene Entschädigung bei Mitwirkungsverzug des Bestellers
...§ 642 BGB eigenständig und nicht in Anlehnung an § 649 Satz 2 BGB a.F., jetzt § 648 Satz 2 BGB auszulegen, da die der Vorschrift des § 642 BGB zugrundeliegende Interessenlage im Hinblick auf die späte...
ZIVIL- UND ZIVILVERFAHRENSRECHTBUNDESGERICHTSHOF (BGH)STÄDTEBAUVERTRAGSRECHTWERKVERTRAGHANDWERKCORONAVIRUS
MDR 2020, 557WM2020,1125REWIS RS 2020, 642
19. Dezember 2019 5. Zivilsenat
...§§ 91Abs. 1, 92 Abs. 1 S. 1 ZPO. 70Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 71Die Revision war nach § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen. Die Frage, ob § 6...
REWIS RS 2019, 94
11. September 2017
Bauvertrag: Unwirksamkeit des formularmäßigen Ausschlusses von Entschädigungsansprüchen bei Bauzeitverzögerungen durch den Besteller
...§ 642 BGB obliegenden Mitwirkungshandlungen nicht erbracht hat. Ein eventueller Anspruch nach § 642 BGB wird damit durch die besondere Vertragsbedingung 6.1. nicht berührt. b) Unabhängig davon teilt d...
REWIS RS 2017, 5529
24. Januar 2008 VII. Zivilsenat
...§ 1 Abs. 1 Nr. 1, § 10 Abs. 1; BGB § 642; VOB/B § 2 Nr. 5, § 6 Nr. 6 a) Der gemäß § 642 BGB zu zahlenden Entschädigung liegt eine steuerbare Leis-tung des Unternehmers zugrunde. Diese Entschädigung is...
REWIS RS 2008, 5925
5. September 2022 23. Zivilsenat
...§ 642 BGB erfordert eine Abwägungsentscheidung des Tatrichters auf der Grundlage der in § 642 Abs. 2 BGB genannten Kriterien. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich gemäß § 642 Abs. 2 BGB einerseits...
REWIS RS 2022, 9914
20. April 2017 7. Zivilsenat
Mehrvergütungsanspruch des Bauunternehmers wegen witterungsbedingten Unterbrechung der Bauausführung: Mitwirkungspflicht des Auftraggebers bei Abwehr ungünstiger Witterungsverhältnisse
...BGB, § 642 Rn. 7, 8, 11; BeckOK BGB/Voit, Stand: 1. Februar 2015, § 642 Rn. 2; MünchKommBGB/Busche, 6. Aufl., § 642 Rn. 6, 8).19 Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte keine ihr obliege...
ZIVIL- UND ZIVILVERFAHRENSRECHTBUNDESGERICHTSHOF (BGH)STÄDTEBAUVERTRAGSRECHTWERKVERTRAGHANDWERKCORONAVIRUS
NJW 2017, 2025WM2018,190REWIS RS 2017, 12270
20. April 2017 VII. Zivilsenat
...BGB, §642 Rn.7, 8, 11; BeckOKBGB/Voit, Stand: 1.Februar 2015, §642 Rn.2; MünchKomm-BGB/Busche, 6.Aufl., §642 Rn.6, 8).Nach diesen Maßstäben hat dieBeklagte keine ihr obliegende Mitwir-kungshandlung un...
REWIS RS 2017, 12291
4. Oktober 2005 VII. Zivilsenat
...§ 798 a; BGB § 1612 a § 798 a ZPO ist nur auf solche Vollstreckungstitel anwendbar, die Unterhaltsansprü-che im Sinne von §1612 a BGB in der seit 1. Juli 1998 geltenden Fassung feststellen oder die g...
REWIS RS 2005, 1526
23. Juli 2003 4. Zivilsenat
...§ 642 Rdn. 4, § 642 Rdn. 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 61. Aufl. § 642 Rdn. 1; MünchKommZPO/Coester-Waltjen, 2. Aufl. § 642 Rdn. 2; Gerhardt u. a. [Hrsg.], Handbuch des Fachanwalts Fami...
REWIS RS 2003, 2154
26. April 2018 7. Zivilsenat
Bauvertrag mit öffentlichem Auftraggeber: Anspruch auf Ersatz von nach Vertragspreisen kalkulierten Vorhaltekosten wegen verzögerter Zuschlagserteilung …
...§ 642 BGB zu. Der werkvertragliche Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB sei auf das bei öffentlicher Ausschreibung zwischen Auftraggeber und Bieter begründete vertragsähnliche Verhältnis für die Erfa...
MDR 2018, 733-734WM2018,1329REWIS RS 2018, 10007
26. April 2018 VII. Zivilsenat
...§642 BGB zu. Der werkvertragliche Entschädigungsan-spruch nach §642 BGB sei auf das bei öffentlicher Ausschreibung zwischen Auftraggeber und Bieterbegründete vertragsähnliche Verhältnis für die Erfas-...
REWIS RS 2018, 9972
2. Dezember 2008 24. Zivilsenat
...§§ 642, 645 BGB oder aber auch aus § 6 Nr. 6 VOB/B ergibt. 17Die Klägerin stützt die von ihr begehrte Rechtsfolge auf eine Vielzahl unterschiedlicher Behinderungen. Dabei stellt jede einzelne Behinde...
REWIS RS 2008, 501
8. Februar 2017
Anspruch auf Entschädigung wegen bauablaufbezogener Störungen
...§ 642 BGB in Höhe von 85.647,00 €. 191. Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch aus § 642 Abs. 1 BGB i. V. m. § 6 Abs. 6 S. 2 VOB/B. 20a) Nach § 642 Abs. 1 BGB kommt ein Ent...
REWIS RS 2017, 15981
23. Januar 2019 12. Zivilsenat
Auskunftsanspruch eines mittels künstlicher heterologer Insemination gezeugten Kindes gegen die Reproduktionsklinik hinsichtlich der Identität des …
...642 Rn. 7 f. mwN).11 2. Ein Anspruch der Klägerin gegen den Beklagten auf die begehrte Auskunft kann sich aber aus den Grundsätzen von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB ergeben.12 ...
ZIVIL- UND ZIVILVERFAHRENSRECHTBUNDESGERICHTSHOF (BGH)PERSÖNLICHKEITSRECHTAUSKUNFTSRECHTAUSKUNFTVATERSCHAFTMEDIZINRECHTKÜNSTLICHE BEFRUCHTUNGSAMENSPENDE
MDR 2019, 424-425NJW 2019, 848REWIS RS 2019, 11139
22. Januar 2020 12. Zivilsenat
Vorrang der ehrenamtlichen Betreuung bei Zurverfügungstehen einer "geeigneten Person"
...§ 1897 BGB und nicht § 1908 b Abs. 1 BGB zugrunde gelegt. § 1908 b Abs. 1 BGB regelt zwar die Voraussetzungen, unter denen die Entlassung eines Betreuers erfolgen kann. Die Vorschrift bezieht sich jed...
MDR 2020, 414REWIS RS 2020, 1167
13. Mai 2004 VII. Zivilsenat
...§ 642 BGB zusteht. aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird § 642 BGB bei einem aufrechterhaltenen VOB-Vertrag durch § 6 Nr. 6 VOB/B nicht ver-drängt, da § 6 Nr. 6 VOB/B keine abschließ...
REWIS RS 2004, 3176
14. November 2023 9. Senat
Keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bei Überlassung an (Schwieger-)Mutter
...§ 1601 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) nicht zum Unterhalt verpflichtet (vgl. Staudinger/Klinkhammer (2022) BGB § 1601 Rz 27). Er war nur verschwägert nach § 1590 Abs. 1 BGB. Schließlich wurde eine...
REWIS RS 2023, 9451
19. Dezember 2002 VII. Zivilsenat
...§ 642 BGB zu.II.Die Auffassung des Berufungsgerichts, ein Entschädigungsanspruch aus§ 642 BGB sei nicht schlüssig dargetan, weil die Klägerin nicht hinreichend dar-gelegt habe, welche angebotene Leist...
REWIS RS 2002, 50
14. November 2023 9. Senat
Privates Veräußerungsgeschäft nach trennungsbedingtem Auszug eines Ehepartners
...§ 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG erzielt.13 a) Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu den sonstigen Einkünften (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) auch Einkünfte aus privaten V...
REWIS RS 2023, 9453
14. April 2005 21. Zivilsenat
...§ 2 Nr. 5 VOB/B (1.) noch gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B (2.) oder nach § 642 BGB (3.) schlüssig dargelegt. 391. 40Die Klägerin, die ihre Klageforderung in Höhe von 309.900,06 € ausschließlich auf § 2 Nr. 5 ...
REWIS RS 2005, 4028
14. März 2017
...642 BGB zu. Der werkvertragliche Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB ist auf das bei öffentlicher Ausschreibung zwischen Auftraggeber und Bieter begründete vertra...
REWIS RS 2017, 14173
19. Dezember 2001 XII. Zivilsenat
...§ 642 BGB begrt; denn auch in diesem Falle beschrkt sich die werkver-tragliche Regelung auf die Folgen, die sich ergeben, wenn der Besteller mit derMitwirkungshandlung in Verzug gert (§§ 642, 643 BGB ...
REWIS RS 2001, 104
13. Oktober 2017
Darlegung eines Entschädigungsanspruchs wegen Bauablaufstörungen
...§ 642 BGB sei bis vor einiger Zeit in der Rechtswirklichkeit weitgehend nicht beachtet worden, vermögen eine grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht zu begründen. Vielmehr h...
REWIS RS 2017, 3908
Entscheidung noch nicht verfügbar? Wir benachrichtigen Sie gerne!
Bitte beachten Sie die Informationen zur Abdeckung unseres Index.